工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴
〖壹〗、山东省：除防疫费用外，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。
〖贰〗 、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费 ，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费 ，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为 ，财物被盗是财产损害赔偿纠纷 ，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题 。
〖叁〗 、要分析污水泵台班单价的构成 ，如果台班工日与签证工日的工种一样 ，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异 ，而不是再计取150个工日的费用 。
山东:即日起因防疫造成窝工 、赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情...
山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工 、赶工等费用由发包人承担，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整 ，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式 、分担原则及应急抢建项目计价模式等 。
山东省住建厅发布的通知明确 ，因疫情防控造成的施工降效 、窝工及赶工费用由发包人承担，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）、停工待工（窝工），或应建设单位要求赶工产生的费用 ，均由发包人承担 。
施工降效、窝工及赶工费用承担因疫情防控导致施工降效 、窝工 ，或施工单位应建设单位要求赶工产生的费用，应计入工程造价 ，由发包人承担 。具体费用由发承包双方根据经审定的施工组织方案协商确定。
广东省广州市建设工地新冠肺炎疫情工程可以计取费用
防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价 。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展 ，减轻参建单位在防疫方面的经济负担 。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。
工程造价新规定明确 ，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价 。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备 、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价 ，由发包方承担 。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据 ，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。
明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价，且不得转嫁至务工人员承担。
窝工建筑工人人工费的工程计价方法和标准 。计价标准不得低于本市最低工资标准 ，并相应计取税金 。确认工作要求：建设单位和施工单位应当利用工地人员实名制系统 、考勤记录 、核酸检测记录等 ，切实做好工程现场建筑工人名单、隔离和窝工天数确认工作，以确保费用计算的准确性和公正性。
合同法的规定：根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的 ，根据不可抗力的影响 ，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外 。
承包人在向发包人提出工期顺延请求时 ，应明确顺延的原因（即疫情及防控措施） 、顺延的时间范围以及因此产生的额外费用和损失 ，并保留好相关证据材料，以便在后续可能的争议解决中提供支持 。
北京、河北在疫情期间如何计算工程价款,有哪些文件可以借鉴,请看这里...
〖壹〗 、北京 、河北在疫情期间计算工程价款主要依据相关政府文件 ，通过明确可计入造价的费用类别及调整原则进行核算 ，同时需结合合同约定与司法解释处理争议。
〖贰〗、北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价 ，由发包方承担 。计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票 、劳务合同等） ，并按照实际发生金额据实结算，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用 。
〖叁〗 、工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如 ，计划复工日为2022年3月1日 ，实际复工日为2022年3月15日，则顺延天数为14天 。
陕西:疫情期间复工复产建设项目费用计算进一步明确
〖壹〗、陕西省住建厅明确疫情期间复工复产建设项目费用计算的核心原则为：以不可抗力认定为基础，通过现场签证、分级补贴 、合同优先 、合理分担等机制 ，将疫情防控相关费用纳入措施项目清单 ，并明确赶工、降效及费用调整的计算规则 。
〖贰〗 、施工降效费用：疫情防控期间复（开）工项目完成的工作量可计取施工降效费用，由发包方承担。承包方确定施工降效内容并编制费用 ，报发包方审查认可 ，列入措施项目费用 。赶工措施费用：疫情防控期间复工复产项目需要赶工的，赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法 。
〖叁〗 、疫情防控费用计算疫情防控费用主要包括因疫情防控增加的防疫人员工资、防控物资 、核酸（抗原）检测 、宣传教育、临时设施等费用。具体计算方式如下：按人员数量计取：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数 ，按20元/人·天标准足额计取 、包干使用。
